Voic l'appel d'offre de ce chantier qui est en cours

début des travaux prévu en octobre
Nom et adresse officiels de l'organisme acheteur : C.E.L.R.L. de Rochefort.
Correspondant : M. le directeur du Conservatoire du Littoral, corderie Royale B.P. 10137, 17306 Rochefort Cedex.
Principale(s) activité(s) du pouvoir adjudicateur : Environnement.
Objet du marché : travaux de démolition d'un bâtiment désaffecté dénommé "usine des dunes" sur le site des Dunes de Berck (62).
Type de marché de travaux : exécution.
Caractéristiques principales :
Des variantes seront-elles prises en compte : oui.
Prestations divisées en lots : non.
Durée du marché ou délai d'exécution : 3 mois à compter de la notification du marché.
Date prévisionnelle de commencement des travaux : 1er octobre 2008.
Langues pouvant être utilisées dans l'offre ou la candidature : français.
Unité monétaire utilisée, l'euro.
Conditions de participation :
Critères de sélection des candidatures :
- références ;
- compétences ;
- moyens.
Justifications à produire quant aux qualités et capacités du candidat :
- Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire ;
- Déclaration sur l'honneur du candidat justifiant qu'il n'entre dans aucun des cas mentionnés à l'article 43 du code des marchés publics concernant les interdictions de soumissionner ;
- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants ;
- Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature.
Critères d'attribution :
Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction des critères énoncés ci-dessous avec leur pondération :
- prix des prestations : 50 % ;
- note méthodologique : 30 % ;
- délais d'exécution : 20 %.
Type de procédure : appel d'offres ouvert.
Date limite de réception des offres : 8 septembre 2008, à 17 heures.
Délai minimum de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres.
Date d'envoi du présent avis à la publication : 8 juillet 2008.
Adresse à laquelle les offres/candidatures/projets/demandes de participation doivent être envoyés : Conservatoire du littoral.
Correspondant : karine Roullin.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre technique peuvent être obtenus : Conservatoire du littoral.
Correspondant : odile Huret 19 quai Giard B.P. 79, 62930 Wimereux, tél. : 03 21 32 69 00, télécopieur : 03 21 32 66 67, courriel :
o.huret@conservatoire-du-littoral.fr.
Adresse auprès de laquelle des renseignements d'ordre administratif peuvent être obtenus : Conservatoire du littoral.
Correspondant : karine Roullin corderie Royale B.P. 10137, 17306 Rochefort Cedex, tél. : 05 46 84 72 91, télécopieur : 05 46 84 72 78.
Adresse auprès de laquelle les documents peuvent être obtenus : Conservatoire du littoral.
Correspondant : odile Huret.